西南交《工程承包与招投标B》离线作业-工程承包与招投标B第123次作业

工程承包与招投标B第1次作业



一、单项选择题(只有一个选项正确，共30道小题)

1.?在下列合同中，（）合同是可变更的合同。

??(A)?一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的

??(B)?以合法活动掩盖非法目的

??(C)?因重大误解而订立的

??(D)?损害社会公共利益的





2.?当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。

??(A)?总价可调合同

??(B)?总价不可调合同

??(C)?单价合同

??(D)?成本加酬金合同





3.?根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

??(A)?通用条款

??(B)?专用条款

??(C)?监理合同

??(D)?协议书





4.?一般认为，投标是一种（）。

??(A)?履约

??(B)?要约

??(C)?要约邀请

??(D)?竞拍行为





5.?法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。

??(A)?9个月

??(B)?6个月

??(C)?4个月

??(D)?2个月





6.?工程建设施工招标，招标单位应在定标内（）天发出招标通知书。

??(A)?5

??(B)?7

??(C)?9

??(D)?15





7.?《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

??(A)?14

??(B)?10

??(C)?28

??(D)?56





8.?下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（）。

??(A)?工程量清单

??(B)?工程预算书

??(C)?工程变更协议书

??(D)?施工图纸





9.?对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。

??(A)?无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行；

??(B)?无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行；

??(C)?遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行；

??(D)?遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行。





10.?按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。

??(A)?（1）（2）（3）

??(B)?（3）（2）（1）

??(C)?（2）（3）（1）

??(D)?（2）（1）（3）





11.?下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）

??(A)?建设单位未及时供应施工图纸

??(B)?施工单位施工机械损坏

??(C)?业主原因要求暂停全部项目施工

??(D)?因设计变更而导致工程内容增加





12.?在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）。

??(A)?对是否参加投标作出决定

??(B)?确定投标方案

??(C)?办理资格审查

??(D)?进行投标计价





13.?唱标按送达投标书的（）顺序进行。

??(A)?先后

??(B)?逆

??(C)?任意

??(D)?无相关规定





14.?根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（）万元人民币以上时，必须进行招标。

??(A)?3000

??(B)?1000

??(C)?100

??(D)?50





15.
投标人少于（）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标。

??(A)?3

??(B)?4

??(C)?5

??(D)?10





16.?关于投标报价策略论述正确的有（）。

??(A)?工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价；

??(B)?施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价；

??(C)?一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价；

??(D)?当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价。





17.?关于评标，下列不正确的说法是（）。

??(A)?评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密；

??(B)?评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数；

??(C)?评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平；

??(D)?评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触。





18.?某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。

??(A)?费用由工程师承担，工期由承包方承担；

??(B)?费用由承包人承担，工期由发包方承担；

??(C)?费用由承包方承担，工期由承发包双方协商；

??(D)?费用和工期均由承包方承担。





19.?《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（）。

??(A)?承包人分包工程一览表

??(B)?承包人承揽工程项目一览表

??(C)?发包人供应材料一览表

??(D)?工程质量保修书





20.?投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。

??(A)?允许投标单位补充填写

??(B)?视为废标

??(C)?认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中

??(D)?由招标人退回标书





21.?《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

??(A)?20d

??(B)?30d

??(C)?10d

??(D)?15d





22.
根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

??(A)?20d

??(B)?30d

??(C)?10d

??(D)?15d





23.
招标人采用邀请招标方式招标时，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

??(A)?3

??(B)?4

??(C)?5

??(D)?2





24.?评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（）。

??(A)?1/2

??(B)?2/3

??(C)?1/3

??(D)?1/5





25.
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

??(A)?20d

??(B)?10d

??(C)?15d

??(D)?7d





26.
公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

??(A)?投标邀请书

??(B)?合同谈判

??(C)?行政命令

??(D)?招标公告





27.?下列关于建设工程招投标的说法，正确的是（）。

??(A)?在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件；

??(B)?投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件；

??(C)?投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；

??(D)?投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标。





28.?下列关于联合体共同投标的说法，正确的是（）。

??(A)?两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标；

??(B)?联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可；

??(C)?由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级；

??(D)?联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同。





29.?我国建设项目招标投标在完成招标活动的准备工作、投标公告和投标邀请书的编制与发布之后，还要做①编制和发售招标文件；②资格审查；③召开投标预备会；④踏勘现场；⑤建设项目投标；⑥开标、评标和定标等工作。它们依次的顺序是（）。

??(A)?②—①—③—④—⑤—⑥

??(B)?②—①—④—③—⑤—⑥

??(C)?①—③—④—⑤—②—⑥

??(D)?①—④—③—⑤—⑥—②





30.?采用固定合同单价的工程，应根据（）办理中间结算。

??(A)?工程量清单中的工程量

??(B)?实际完成的工程量

??(C)?合同中规定的工程量

??(D)?承包商报送的工程量





二、不定项选择题(有不定个选项正确，共12道小题)

31.?《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准；

??(B)?承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意；

??(C)?改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更；

??(D)?变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更；

??(E)?变更工程价款的报告应由承包人提出。





32.?评标过程中应当作为废标处理的情况包括（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?投标文件未按对投标文件的要求予以密封；

??(B)?拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；

??(C)?投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应；

??(D)?经评标委员会确认投标人报价低于其成本价；

??(E)?组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议。





33.?凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；

??(B)?重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；

??(C)?施工单项合同估算价在200万元人民币以上；

??(D)?项目总投资额在1000万元人民币以上；

??(E)?项目总投资额在2000万元人民币以上。





34.?投标文件的技术性评审包括（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?实质上响应程度

??(B)?质量控制措施

??(C)?方案可行性评估和关键工序评估

??(D)?环境污染的保护措施评估

??(E)?现场平面布置和进度计划





35.?工程索赔的依据有（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?工程检验报告

??(B)?工程进度计划

??(C)?施工合同文本及附件

??(D)?施工许可证

??(E)?招标文件





36.?《施工合同文本》由（??）组成。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?协议书

??(B)?中标函

??(C)?通用条款

??(D)?专用条款

??(E)?规划许可证





37.?招投标应遵循的原则有（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?公开

??(B)?公平

??(C)?投标方资信好

??(D)?公正

??(E)?诚实信用





38.?根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?石油项目

??(B)?供电项目

??(C)?教育项目

??(D)?商品住宅

??(E)?娱乐场所项目





39.?标底的编制依据有（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?招标文件确定的计价依据和计价方法?

??(B)?经验数据资料

??(C)?工程量清单

??(D)?工程设计文件

??(E)?施工组织设计和施工方案等





40.?建设工程的招标方式可分为（??）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?公开招标

??(B)?邀请招标

??(C)?议标

??(D)?系统内招标

??(E)?行业内招标





41.?符合下列（?）情形之一的，经批准可以进行邀请招标。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?国际金融组织提供贷款的

??(B)?受自然地域环境限制的

??(C)?涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的

??(D)?项目技术复杂或有特殊要求只有几家潜在投标人可供选择的

??(E)?紧急抢险救灾项目，适宜招标但不适宜公开招标的





42.?符合（?）情形之一的标书，应作为废标处理。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?逾期送达的

??(B)?按招标文件要求提交投标保证金的

??(C)?无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的

??(D)?投标人名称与资格预审时不一致的

??(E)?联合体投标附有联合体各方共同投标协议的





四、主观题(共22道小题)

43.?依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为____________、_____________、_____________；将工程设计资质分为____________、_____________、_____________。




44.?说明在建筑工程施工招标中，评标的主要任务。




45.?说明在建筑工程施工招标中，评标工作的主要内容。




46.?说明在建筑工程施工公开招标中，资格预审的程序。




47.?某施工企业投标一施工项目，准备采用不平衡报价法，请简述不平衡报价法的基本内容。




48.?简述我国施工招标过程中，标底的编制方法的具体内容。




49.?解释建设工程招投标的概念。




50.?投标文件包括____________、_____________、_____________。




51.?投标决策，按性质分为____________和____________、；按效益分为____________、_____________、_____________。




52.?投标人应当按照____________的要求编制投标文件，投标文件应当对____________提出的____________和____________做出响应。




53.?投标人不得以低于_____________的报价竞标，也不得以____________、投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。




54.?1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由____________、_____________、_____________三部分组成。




55.?依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为_____________、_____________。




56.?项目招标在开标时，由____________主持，邀请所有的_____________参加。




57.?不平衡报价法




58.?工程项目招标




59.?暂定金额




60.?综合评标法




61.?1999年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000m2，连体附属3层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼在设计上要求比较复杂，根据当地建设局的建议并经建设单位常委会研究决定，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。经过公开招标，有A和B参加了投标，两个投标单位在施工资质、施工力量、施工工艺和水平以及社会信誉上都相差不大，地震局的领导以及招标工作领导小组的成员对究竟选择哪一家作为中标单位也是存在分歧。
正在局领导犹豫不决时，有单位C参入其中，C单位的法定代表人是地震局某主要领导的亲戚，但是其施工资质却是三级，经C单位的法定代表人的私下活动，局常委会同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与地震局签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。
问题：
（1）在上述招标过程中，地震局作为该项目的建设单位其行为是否合法？
（2）从上述背景资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效？为什么？
（3）通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式？




62.?北京市政府已批准兴建一所医院工程，现就该工程的施工面向社会公开招标。本次招标工程项目的概况为：建筑规模约18000万元；建筑面积约200000m2；主楼采用框架结构；建设地点在四环以外；招标范围：土建和所有专业安装工程。工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。凡对本工程感兴趣的施工单位均可向招标人提出资格预审申请。
问题：
（1）《招标投标法》中规定的招标方式有哪几种？
（2）简述招标人对投标人进行资格预审的程序。




63.?空军某部，根据国防需要，须在北部地区建设一雷达生产厂，军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家，可是由于合作单位多达20家，军方为达到保密要求，再次决定在这20家施工单位内选择3家军队施工单位投标。
问题：
（1）上述招标人的做法是否符合《中华人民共和国招标投标法》规定？
（2）在何种情形下，经批准可以进行邀请招标？




64.?某长江大桥是三峡工程前期准备工程的关键项目之一，三峡工程施工期间承担左、右岸物资、材料、设备的过江运输任务，也是沟通鄂西南长江南、北公路的永久性桥梁。我国建设大跨度悬索桥经验少，具备该长江大桥施工资质的单位不多，根据这一实际情况，决定采取邀请招标方式选择施工单位。
1993年7月下旬，向甲、乙、丙3家承包商发了投标邀请书，三峡总公司组织施工单位考察了施工现场，介绍设计情况，并及时以“补遗书”形式回答了施工单位编标期间提出的各类问题。
在离投标截止时间还差15d时，三峡公司以书面形式通知甲、乙、丙3家承包商，考虑到该长江大桥关键是技术，技术方案如有失误，费用难以控制，因此现将原招标文件中关于评标的内容调整如下：原评标内容总价、单价、技术、资信权数分别由原来的30%、30%、10%、10%依次修正为10%、40%、40%、10%，加大了单价和技术的评分权数。
1993年9月1日至9月10日进行评标工作。评委中邀请了多位国内有影响的桥梁专家参加评标，评标前评标组通过了三峡公司编写的评标办法，根据施工单位的总报价、主要分项工程的单价、技术方案和资信四方面来评分。根据专家定量打分和定性的综合评价结果，确定的排队顺序（综合得分从高到低）是：乙、甲、丙。
三峡总公司于1993年9月13日向乙施工单位发出中标通知书，并进行合同谈判。双方认真地讨论了合同条款及合同协议书的有关问题，达成了一致意见，于1993年10月11日签订了施工合同。
问题：
（1）该长江大桥项目采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否妥当？为什么？
（2）假设甲、乙、丙各项评标内容得分如下：
???????/
请问：总价、单价、技术方案、资信各项评审内容的权数从30%、30%、30%、10%修正为10%、40%、40%、10%时，甲、乙、丙三家施工单位的综合得分会发生怎样变化？














工程承包与招投标B第2次作业



一、单项选择题(只有一个选项正确，共30道小题)

1.?下列各项可以视为有效招标文件的是（）。

??(A)?投标人未按投标文件要求提供投标保证金

??(B)?投标文件投标函未加盖投标人合法印章

??(C)?招标文件字迹不清晰，但关键内容可以辨认

??(D)?联合体投标时，投标文件未附各方联合投标协议





2.?下列情况发生后，须继续履行施工合同的是（）。

??(A)?单方违约导致合同无法继续履行，双方协议停止施工

??(B)?承包商单方决定停止施工

??(C)?仲裁机关要求停止施工

??(D)?法院要求停止施工





3.?按照工程量清单计划模式编制标底，主要采用的编制方法是（）。

??(A)?实物法

??(B)?直接费单价法

??(C)?完全费用单价法

??(D)?综合单价法





4.?由同一专业的单位组成的联合体，当各组成单位资质不一致时，联合体资质（）。

??(A)?无法确定

??(B)?以资质最高的为准

??(C)?以资质的平均值为准

??(D)?以资质最低的为准





5.?承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前项工程时提出安全措施，工程师认可后实施，其防护费用由（）。

??(A)?发包人承担

??(B)?承包人承担

??(C)?发包人、承包人共同分担

??(D)?承包人垫付、施工结束后没有安全事故后由发包人支付





6.?下列关于合同分包的说法正确的是（）。

??(A)?承包人经过发包人的同意，可将工程的主体部分分包

??(B)?承包人可将专业性较强的部分不经发包人同意分包

??(C)?承包人可将非主要部分不经发包人同意分包

??(D)?非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包





7.施工招标中，标底的内容应该是（）。

??(A)?成本、利润、税金

??(B)?成本

??(C)?成本、利润

??(D)?直接工程费和间接费





8.工程投标在投标报价前期应做调查研究，收集各种信息资料，其中不包括（）。

??(A)?自然条件

??(B)?业主情况

??(C)?监理工程师的工作作风

??(D)?施工方案





9.?若招标单位不具备足够的条件，则（）。

??(A)?该项目不能招标

??(B)?应当委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标

??(C)?应当更换招标单位

??(D)?该招标单位应进行整改，取得资格后再进行项目招标





10.?设备材料釆购招投标与施工招投标相比，其不同点在于（）。

??(A)?招投标有公开招标和邀请招标两种形式

??(B)?施工公开招投标又分为国际竞争性招标和国内竞争性招标

??(C)?设备、材料釆购有时也通过询价方式选定设备、材料供应商

??(D)?在施工招投标方式中，有时也采用非竞争性采购方式——直接订购方式





11.?施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向（）提出赔偿要求。?

??(A)?监理单位

??(B)?施工单位

??(C)?项目经理

??(D)?具体施工人员





12.?对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（）。

??(A)?合法行为

??(B)?违法行为

??(C)?自然事件

??(D)?社会事件





13.?在工程施工期间，施工工程的占有权属于（）。

??(A)?建设单位

??(B)?施工企业

??(C)?监理单位

??(D)?国家





14.?担保合同是一种（）合同。

??(A)?计划

??(B)?实践

??(C)?主

??(D)?从





15.?从行为性质上说，工程招标属于（）。

??(A)?要约

??(B)?承诺

??(C)?要约邀请

??(D)?反要约





16.?工程投标属于（）。

??(A)?要约

??(B)?承诺

??(C)?要约邀请

??(D)?反要约





17.?当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照（）的解释履行合同。

??(A)?格式条款提供者

??(B)?不利于格式条款提供者

??(C)?有利于格式条款提供者

??(D)?格式条款起草者





18.?如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求（）该强制性标准。?

??(A)?必须采用

??(B)?不得低于

??(C)?必须高于

??(D)?应当参照





19.
仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。?

??(A)?当地人民政府

??(B)?人民法院

??(C)?仲裁委员会

??(D)?调解委员会





20.?仲裁庭的首席仲裁员由（）选定。

??(A)?仲裁申请人

??(B)?未申请仲裁的纠纷当事人

??(C)?当事人共同

??(D)?人民法院





21.?建设项目施工许可证的申请者是（）。

??(A)?建设单位

??(B)?施工单位

??(C)?监理单位

??(D)?建设项目主管部门





22.?建设项目应当在领取施工许可证后的（）个月内开工。

??(A)?1

??(B)?3

??(C)?6

??(D)?12





23.?建筑工程监理是监理单位代表（）实施监督的一种行为。

??(A)?建设单位

??(B)?设计单位

??(C)?施工单位

??(D)?国家





24.?在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（）。

??(A)?保险人

??(B)?投保人

??(C)?被保险人

??(D)?受益人





25.?对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。

??(A)?2家

??(B)?3家

??(C)?5家

??(D)?7家





26.?招标人对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人?

??(A)?5

??(B)?15

??(C)?20

??(D)?30





27.?招标投标活动的公开原则首先要求（）要公开。

??(A)?招标活动的信息

??(B)?评标委员会成员的名单

??(C)?工程设计文件

??(D)?评标标准





28.?依法必须进行招标的项目的（），必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。?

??(A)?资格预审公告

??(B)?投标邀请书

??(C)?招标公告

??(D)?评标标准





29.?招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如（）在确定中标结果之前就不可以公开。

??(A)?评标委员会成员名单

??(B)?投标邀请书

??(C)?资格预审公告

??(D)?招标活动的信息





30.?有效投标少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

??(A)?3

??(B)?4

??(C)?5

??(D)?6





二、不定项选择题(有不定个选项正确，共12道小题)

31.?建设工程施工招标的必备条件有（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?招标所需的设计图纸和技术资料具备

??(B)?招标范围和招标方式已确定

??(C)?招标人已经依法成立

??(D)?资金来源已经落实

??(E)?已选好监理单位





32.?我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式有（?）。??[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?公开招标

??(B)?议标

??(C)?国际招标

??(D)?行业内招标

??(E)?邀请招标





33.?工程建设施工合同履行过程中，发包人应该完成的工作包括（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地?

??(B)?提供和维护非夜间施工使用的照明

??(C)?开通施工场地与城乡公共道路

??(D)?保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

??(E)?确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验





34.?工程量清单计价的投标报价包括（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?分部分项工程费

??(B)?分项工程费

??(C)?投标保证金

??(D)?措施项目费?

??(E)?其他项目费





35.?我国现行规定施工合同价形式有（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?固定合同单价

??(B)?固定合同总价

??(C)?成本加利润确定的合同价

??(D)?完工后按实际结算

??(E)?可调合同价





36.?以成本加酬金方法确定的合同价形式包括（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?成本加固定百分比酬金确定的合同价

??(B)?成本加固定金额酬金确定的合同价

??(C)?成本加奖罚确定的合同价

??(D)?最低限额成本加最低固定酬金确定的合同价

??(E)?最高限额成本加最大固定酬金确定的合同价





37.?在综合评标价法下，除投标价格以外还需考虑的因素包括（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?设备性能

??(B)?交货期

??(C)?运输费用

??(D)?付款条件

??(E)?运营费用





38.?下列属于建设工程施工合同文件的是（?）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?施工合同协议书

??(B)?中标通知书

??(C)?施工合同附加条款

??(D)?施工规范

??(E)?图纸





39.?投标担保的形式有（?）?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?现金

??(B)?支票

??(C)?银行汇票

??(D)?不可撤消信用证

??(E)?履约保证书





40.?投标担保金额一般不超过投标总价的（）?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?3％?

??(B)?5％?

??(C)?2％

??(D)?80万

??(E)?100万





41.?（），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?公开招标

??(B)?有限制招标

??(C)?无限制招标

??(D)?议标

??(E)?邀请招标





42.?（），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?公开招标

??(B)?有限制招标

??(C)?无限制招标

??(D)?议标

??(E)?邀请招标





四、主观题(共12道小题)

43.?简述设备、材料采购中的公开招标方式的具体内容




44.?在建设工程施工招标方式过程中，分标应考虑哪些因素？




45.?简述我国施工招标中编制标底的主要依据。




46.?简述设备、材料采购中的邀请招标方式。




47.?简述建设监理招标的方式




48.?招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起____________d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。




49.?建设工程合同包括____________、_____________、_____________。




50.?招投标活动的基本原则是____________、_____________、_____________、____________。




51.?FIDIC合同为_____________的计价方式。




52.?2000年5月，某县污水处理厂为了进行技术改造，决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求，招标人决定采用邀请招标的方式，随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包商发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件，招标文件对新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人还根据项目要求的特殊性，主持了项目要求的答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前10d，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将安装工程从原招标范围内删除。
接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10min向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。
问题：
（1）投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？为什么？
（2）从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？




53.?某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工企业参加投标。
招标工作内容确定为：成立招标工作小组；发出投标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；招标答疑；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签定承发包合同；发出中标通知书。
问题：
（1）如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。
（2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？




54.?某办公楼的招标人于2002年3月20日向具备承担该项目能力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月25日在该招标人总工程师室领取招标文件，4月5日14时为投标截止时间。该3家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。
开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了该3家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。
招标人预先与咨询单位和被邀请的这3家承包商共同研究确定了施工方案。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：
报价不超过标底（35500万元）的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分，在此基础上，报价比标底每下降l%，扣1分，每上升1%，扣2分（计分按四舍五入取整）。
定额工期为500d，评分方法是：工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5d扣2分。
企业信誉和施工经验得分在资格审查时评定。
上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%；投标工期25%；企业信誉和施工经验均为15%．
各投标单位的有关情况如下：
/
问题：
（1）从所介绍的背景资料来看，该项目的招标投标过程中有哪些方面不符合《招标投标法》的规定？
（2）请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。














工程承包与招投标B第3次作业



一、单项选择题(只有一个选项正确，共30道小题)

1.?关于评标报告，错误的说法是（）。?

??(A)?评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告

??(B)?评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告

??(C)?评标报告由评标委员会全体成员签字

??(D)?评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论





2.?建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是（）。?

??(A)?要约

??(B)?要约邀请

??(C)?承诺

??(D)?承诺要约





3.?投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（）。?

??(A)?以小写金额为准

??(B)?以大写金额为准

??(C)?由投标人确认

??(D)?由招标人确认





4.?招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同?

??(A)?15

??(B)?30

??(C)?45

??(D)?60





5.?中标人不按照招标文件的规定提交履约担保的，将失去订立合同的资格，其提交的投标担保金（）。?

??(A)?退还一部分

??(B)?全部退还

??(C)?不退还

??(D)?不退还并且追加罚金





6.?根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。?

??(A)?开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

??(B)?开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

??(C)?开标由招标人主持，邀请部分投标人参加

??(D)?开标时都应当当众予以拆封、宣读





7.?我国招标投标法规定，开标应由（）主持。

??(A)?地方政府相关行政主管部门

??(B)?招标代理人

??(C)?招标人

??(D)?中介机构





8.?我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。?

??(A)?地方政府相关行政主管部门

??(B)?招标代理人

??(C)?中介机构

??(D)?招标人





9.?关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（）。

??(A)?评标委员会成员应当客观公正地履行职务

??(B)?评标委员会成员不得接触投标人

??(C)?评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况

??(D)?评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况





10.?评标时，（）应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。?

??(A)?评标程序

??(B)?评标时间

??(C)?评标标准

??(D)?评标方法





11.?招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（）的投标机会。?

??(A)?自由竞争

??(B)?平等竞争

??(C)?表现企业实力

??(D)?展示企业业绩





12.?诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以（）为目的的民事活动，当然也适用这一原则。?

??(A)?承揽工程任务

??(B)?签订承包合同

??(C)?确定中标企业

??(D)?订立采购合同





13.?在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（）这一原则。?

??(A)?公开

??(B)?公平

??(C)?诚实信用

??(D)?公正





14.?我国招标投标法规定，开标地点应为（）。?

??(A)?招标人办公地点

??(B)?招标文件中预先确定的地点

??(C)?政府指定的地点

??(D)?招标代理机构办公地点





15.?下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是（）。?

??(A)?煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目

??(B)?铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目

??(C)?商品住宅，包括经济适用住房

??(D)?生态环境保护项目





16.?下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（）。

??(A)?邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

??(B)?供水、供电、供气、供热等市政工程项目

??(C)?商品住宅，包括经济适用住房

??(D)?科技、教育、文化等项目





17.?《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。?

??(A)?200

??(B)?100

??(C)?150

??(D)?250





18.?《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

??(A)?200

??(B)?100

??(C)?150

??(D)?50





19.?《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。?

??(A)?20

??(B)?100

??(C)?150

??(D)?50





20.?《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

??(A)?2000

??(B)?3000

??(C)?1000

??(D)?4000





21.?应当招标的工程建设项目在（）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。?

??(A)?进行可行性研究

??(B)?办理报建登记手续

??(C)?选择招标代理机构

??(D)?发布招标信息





22.?应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。?

??(A)?招标资质

??(B)?招标许可

??(C)?招标的条件与能力

??(D)?评标专家





23.?《招标投标法》第12条规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门（）。?

??(A)?申请

??(B)?备案

??(C)?通报

??(D)?报批





24.?《招标投标法》第19条规定，招标人应当根据招标项目的（）编制招标文件。

??(A)?投资

??(B)?建设规模

??(C)?占地面积

??(D)?特点和需要





25.?下列不属于招标文件内容的是（）。?

??(A)?投标邀请书

??(B)?且设计图纸

??(C)?合同主要条款

??(D)?财务报表





26.?招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现（）原则。?

??(A)?公平

??(B)?保密

??(C)?及时

??(D)?公开





27.?《招标投标法》规定：“招标人采用邀请招标方式，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。”

??(A)?二

??(B)?三

??(C)?四

??(D)?五





28.?招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。

??(A)?会议

??(B)?电话

??(C)?口头

??(D)?书面





29.?《工程建设项目施工招标投标办法》第15条规定：“对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收（）。?

??(A)?押金

??(B)?成本费

??(C)?手续费

??(D)?租金





30.?招标文件发售后，招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场，了解工程现场和周围环境情况，并对潜在投标人针对（）及现场提出的问题进行答疑。

??(A)?设计图纸

??(B)?招标文件

??(C)?地质勘察报告

??(D)?合同条款





二、不定项选择题(有不定个选项正确，共12道小题)

31.?工程建设法律关系的构成要素包括（）?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?主体

??(B)?客体

??(C)?内容

??(D)?事件

??(E)?行为





32.?《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应当遵循（）原则?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?公开

??(B)?公平

??(C)?诚实信用

??(D)?公正

??(E)?平等





33.?采用公开招标方式，（）等都应当公开?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?评标的程序

??(B)?评标人的名单

??(C)?开标的程序

??(D)?评标的标准

??(E)?中标的结果





34.?招标投标活动的公平原则体现在（）等方面。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事

??(B)?平等地对待每一个投标竞争者

??(C)?不得对不同的投标竞争者采用不同的标准

??(D)?投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假来投标

??(E)?招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织?参加投标





35.?工程建设项目招标范围包括（）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

??(B)?施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

??(C)?关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目

??(D)?使用国际组织或者外国政府资金的项目

??(E)?关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目





36. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括（）等。 [不选全或者选错，不算完成]

??(A)?防洪、灌溉、排涝、引（洪）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目

??(B)?道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目

??(C)?用于食品加工的饮食基地建设项目

??(D)?生态环境保护项目

??(E)?邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目





37.?《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括（）等。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?生态环境保护项目

??(B)?供水、供电、供气、供热等市政工程项目

??(C)?商品住宅，包括经济适用住房

??(D)?科技、教育、文化等项目

??(E)?铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目





38.?《招标投标法》第66条规定：（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?涉及国家安全、国家秘密

??(B)?使用国际组织或者外国政府资金的项目

??(C)?抢险救灾

??(D)?利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工

??(E)?生态环境保护项目





39.?《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条规定：建设项目（），经项目主管部门批准，可以不进行招标。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?与科技、教育、文化相关的

??(B)?涉及生态环境保护的

??(C)?建筑艺术造型有特殊要求的

??(D)?勘察、设计采用特定专利的

??(E)?勘察、设计采用专有技术的





40.?国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定（）项目可不进行招标。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

??(B)?施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的

??(C)?在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的

??(D)?使用国际组织或者外国政府资金的项目

??(E)?涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的





41.计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括（）等。
[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?招标单位的资质

??(B)?招标工程具备的条件

??(C)?招标工程设计文件

??(D)?拟采用的招标方式

??(E)?对投标人的要求





42.?招标文件应当包括（）等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?招标工程的报批文

??(B)?招标项项目的技术要求?

??(C)?对投标人资格审查的标准

??(D)?投标报价要求

??(E)?评标标准





四、主观题(共17道小题)

43.?简述设计招标文件的主要内容。




44.?论述建设工程施工投标的工作程序。




45.?请论述建设监理招标与投标的基本程序。




46.?请论述设计招标与投标的程序。




47.?承包人在工程师变更确定后_____________d内，提出变更工程价款报告。




48.?工程质量保修金一般不超过施工合同价款的____________。




49.?施工合同按计价方式来分为____________、_____________、_____________。




50.?建设工程争议处理的基本方式是____________、_____________、_____________、____________。




51.?资格预审




52.?投标担保




53.?履约担保




54.?工程变更




55.?索赔




56.?某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30％，开工后3d内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。
某承包商对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。
该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。
另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5％，工程款按月支付，其余条款不变。
问题：
（1）该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？
（2）除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪一种报价技巧？运用是否得当？




57.?某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E 5家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。
在2003年1月20日，A、B、C、D 4家投标单位在上午10：30前将投标文件送达，E单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5％的书面说明。
在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。
问题：
（1）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？
（2）通常情况下，废标的条件有哪些？




58.?国家计划在长江上修建一座新型悬拉式大桥工程，本项目采用国际设计，工艺新颖，施工难度大。现就该工程的施工进行公开招标，凡对本工程感兴趣的施工单位均可参与投标。招标人针对有经验的施工单位进行了资格预审。
问题：
（1）简述公开招标这种招标方式的特点。
（2）招标人对投标人进行资格预审的要求有哪些？




59.?某院校计划建设新校区，内有一封闭式操场，为此由后勤部门调动一部长及四名管理人员，新组建了基建处，负责此项目的筹建工作。本工程通过公开招标，通过资格预审，共有六家承包商参与投标，各承包商均按规定的投标截止日期递交了投标文件，在招标文件未标明的情况下，在开标时发生了下列事件：
1．根据工程设计文件，基建处自行编制了招标文件和工程量清单。在开标时，由某地招标办公室的工作人员主持开标会议，按投标书到达的时间编了唱标顺序，以最后送达的投标文件为第一开标单位，最早送达的单位为最后唱标单位。
2．招标文件中明确了有效标的条件，即投标单位的报价在招标单位编制的标底价±3％以内为有效标书，但是六家投标单位的报价均超过了上述要求。
3．在此情况下，招标单位通过专家对各家投标单位的经济标和技术标的综合评审打分，以低价中标为原则，选择了价格最低的投标单位为中标单位。
问题：
（1）本工程由发包方自己编制招标文件是否符合有关法律规定？
（2）在本工程的开标过程中有哪些不妥之处？请分别说明。














工程承包与招投标B第4次作业



一、单项选择题(只有一个选项正确，共31道小题)

1.?投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的（）内以书面形式向招标人提出。

??(A)?半个月

??(B)?10?日

??(C)?一定期限

??(D)?1周





2.?投标人对招标文件或者在现场踏勘中如果有疑问或有不清楚的问题，应当用（）的形式要求招标人予以解答。?

??(A)?书面

??(B)?电话

??(C)?口头

??(D)?会议





3.?《招标投标法》第24条规定：“依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日”。

??(A)?10

??(B)?15

??(C)?20

??(D)?7





4.?下列哪项内容在开标前不应公开（）。?

??(A)?招标信息公开

??(B)?开标程序公开

??(C)?评标委员会成员的名单

??(D)?评标标准公开





5.?《招标投标法》第28条规定：“招标人收到投标文件后，应当（），不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”

??(A)?登记备案

??(B)?签收送审

??(C)?集中上报

??(D)?签收保存





6.?招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的（），在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。?

??(A)?凭证

??(B)?回执

??(C)?协议

??(D)?收条





7.?提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于这个数，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

??(A)?3

??(B)?4

??(C)?2

??(D)?5





8.?我国招标投标法规定，开标时间应为（）。

??(A)?提交投标文件截止时间

??(B)?提交投标文件截止时间的次日

??(C)?提交投标文件截止时间的7日后

??(D)?其他约定时间





9.?建筑市场的主体不包括（）。

??(A)?业主

??(B)?承包商

??(C)?工程咨询公司

??(D)?政府部门





10.?采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

??(A)?承包人

??(B)?发包人

??(C)?担保人

??(D)?监理人





11.?下列不是履约担保的形式是（）

??(A)?银行保函

??(B)?履约担保书

??(C)?预留金

??(D)?预付款





12.?评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（????）

??(A)?7，1/3

??(B)?7,2/3

??(C)?5,1/3

??(D)?5,2/3





13.?租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由（）支付保险费用

??(A)?劳务分包人

??(B)?工程承包人

??(C)?业主

??(D)?监理





14.?FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（）。

??(A)?合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止

??(B)?合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止

??(C)?发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止

??(D)?发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止





15.?预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（）。

??(A)?15％

??(B)?10％

??(C)?5％

??(D)?3％





16.?投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（???）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（????）。

??(A)?2％、80、30

??(B)?3％、80、30

??(C)?2％、90、20

??(D)?2％、80、20





17.?(??)不属于工程索赔证据。

??(A)?来往信件

??(B)?各种会议纪要

??(C)?工程照片

??(D)?工程师现场口头指令





18.?当出现下列合同文件互相矛盾时，（）的解释顺序最后

??(A)?补充协议

??(B)?合同协议书

??(C)?合同专用条款

??(D)?合同通用条款





19.?（）不属于合同文件

??(A)?中标通知书

??(B)?图纸

??(C)?工程量清单

??(D)?施工日记





20.?有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（）

??(A)?因合同文件引起的索赔

??(B)?有关工程施工的索赔

??(C)?关于价款方面的索赔

??(D)?特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔





21.?(??)不是施工索赔的理由

??(A)?发包人延误支付期限造成承包人的损失

??(B)?非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用

??(C)?非承包人的原因导致工程暂时停工

??(D)?承包人工程管理不当造成费用增加





22.?解决建设工程索赔最理想的方法是（）

??(A)?提出仲裁解决

??(B)?工程师进行解决

??(C)?通过协商解决

??(D)?诉讼





23.?承包人发出索赔意向通知后，（）在一定期限内处理该项索赔

??(A)?业主

??(B)?承包人

??(C)?法人

??(D)?工程师





24.?承包商应在索赔事件发生后（）d内向工程师递交索赔意向通知

??(A)?10

??(B)?20

??(C)?42

??(D)?28





25.?工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）d内给予答复

??(A)?7

??(B)?25

??(C)?30

??(D)?28





26.?承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（）

??(A)?工期索赔

??(B)?费用索赔

??(C)?工程变更索赔

??(D)?工程终止索赔





27.?要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（）

??(A)?工期索赔

??(B)?费用索赔

??(C)?变更索赔

??(D)?其他索赔





28.?工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（）

??(A)?道义索赔

??(B)?总索赔

??(C)?明示索赔

??(D)?单项索赔





29.?索赔事件主要表现为（）

??(A)?工期延长

??(B)?工程效率的降低

??(C)?工程的工期延长和资料的不全

??(D)?工期的延长和费用的增加





30.?合同交底由（）实施

??(A)?项目经理

??(B)?负责合同管理的监理工程师

??(C)?合同管理人员

??(D)?发包人





31.?支付担保中担保额度一般为工程总额的（）

??(A)?5％

??(B)?20－25％

??(C)?40％

??(D)?80％





二、不定项选择题(有不定个选项正确，共14道小题)

32.?投标邀请书的内容应载明（）等事项。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?标项目的性质、数量

??(B)?招标人的名称和地址

??(C)?招标项目的实施地点和时间

??(D)?取招标文件的办法

??(E)?招标人的资质证明





33.投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，?特别是招标文件中的（）。
[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?工作范围

??(B)?专用条款

??(C)?工程地质报告

??(D)?设计图纸

??(E)?设计说明





34.招标人出现（）行为的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。?
[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?必须进行招标的项目而不招标的

??(B)?将必须进行招标的项目化整为零

??(C)?对已发出的招标文件随意进行修改

??(D)?没有取得招标资格的

??(E)?以其他任何方式规避招标





35.?招标人出现（）行为的，责令改正,可以处1?万元以上5万元以下的罚款。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?对潜在投标人实行歧视待遇

??(B)?强制要求投标人组成联合体共同投标

??(C)?招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的

??(D)?不具备招标条件

??(E)?限制投标人之间竞争





36.依法必须进行招标的项目的招标人出现（）行为的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。
[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量

??(B)?向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况

??(C)?转借招标资质证书

??(D)?泄露标底

??(E)?以营利为目的对招标文件收取非法所得





37.?招标人出现（）行为的，责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的

??(B)?在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

??(C)?与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的

??(D)?对投标人不进行资质审查

??(E)?招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的





38.我国招标投标法规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?招标人

??(B)?投标人或投标人推选的代表

??(C)?评标委员会

??(D)?地方政府相关行政主管部门

??(E)?公证机构





39.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括（）。?
[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?投标文件未按照招标文件的要求予以密封的

??(B)?投标文件的关键内容字迹潦草，但可以辨认的

??(C)?投标人未提供投标保函或者投标保证金的

??(D)?投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章，未盖企业法定代表人印章的

??(E)?投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章和企业法定代表人委托人印章的





40.?<<程建设项目施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括（）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?未按规定的格式填写

??(B)?在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的

??(C)?投标人名称与资格预审时不一致的

??(D)?无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的

??(E)?无单位盖章的





41.?评标委员会负责人可以由（）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?政府指定

??(B)?评标委员会成员推举产生

??(C)?投标人推举产生

??(D)?招标人确

??(E)?中介机构推荐





42.?《评标委员会和评标方法暂行规定》中规定的废标包括（）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?以虚假方式谋取中标

??(B)?提供了不完整的技术信息

??(C)?拒不对投标文件澄清和说明

??(D)?拒不对投标文件改正

??(E)?未能在实质上响应的投标





43.?《评标委员会和评标方法暂行规定》中规定的投标文件重大偏差包括（）?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?没有按照招标文件要求提供投标担保

??(B)?投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章

??(C)?投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限

??(D)?提供了不完整的技术信息和数据

??(E)?投标文件附有招标人不能接受的条件





44.?关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?在实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项

??(B)?在实质上。向应了招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据?

??(C)?补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果

??(D)?细微偏差不影响投标文件的有效性

??(E)?细微偏差将导致投标文件成为废标





45.?下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）?[不选全或者选错，不算完成]

??(A)?应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

??(B)?招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

??(C)?招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改

??(D)?如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保

??(E)?中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还





四、主观题(共2道小题)

46.?某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。但是在招标之前，该建设单位就已经与甲施工公司进行了工程招标沟通，对投标价格、投标方案等实质性内容达成了一致的意向。
招标公告发布后，来参加投标的公司有甲、乙、丙三家。按照招标文件规定的时间、地点及投标程序，三家施工单位向建设单位投递了标书。在公开开标的过程中，甲和乙承包单位在施工技术、施工方案、施工力量及投标报价上相差不大，乙公司在总体技术和实力上较甲公司好一些。但是，定标的结果确定是甲承包公司。乙公司很不满意，但最终接受了这个竞标的结果。
20多天后，一个偶然的机会，乙承包公司接触到甲公司的一名中层管理人员，在谈到该建设单位的工程招标问题时，甲公司的这名员工透露说，在招标之前，该建设单位和甲已经进行了多次接触，中标条件和标底是双方议定的，参加投标的其他人都蒙在鼓里。对此情节，乙公司认为该建设单位严重违反了法律的有关规定，遂向当地建设行政管理部门举报，要求建设行政管理部门依照职权宣布该招标结果无效。经建设行政管理部门审查，乙公司所陈述的事实属实，遂宣布本次招标结果无效。
甲公司认为，建设行政管理部门的行为侵犯了甲公司的合法权益，遂起诉至法院，请求法院依法判令被告承担侵权的民事责任，并确认招标结果有效。
问题：
（1）简述建设单位进行施工招标的程序。
（2）通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式？
（3）按照《招标投标法》的规定，该建设单位应对本次招标承担什么法律责任？




47.?某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距?工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：?5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。?
问题：?
1．由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币索赔要?求。作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗?为什么?
2．由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的监理工程师提交延长工期?25天，成本损失费人民币2万元／天（此费率已经监理工程师核准）和利润损失费人民币2?千元／天的索赔要求，共计索赔款57．2万元。作为一名监理工程师你批准该索赔款额多少万元？?
3．索赔成立的条件是什么?
4．若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，?人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?
5．你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工延期违约损失赔偿金吗？?为什么?















奥鹏作业答案
西南交通大学